Поставка, монтаж, установка и подключение кондиционеров (сплит-систем) настенных моделей (наружный и внутренний блок) для Арбитражного суда Ростовской области 05.05.2011 г

Поставка, монтаж, установка и подключение кондиционеров (сплит-систем) настенных моделей (наружный и внутренний блок) для Арбитражного суда Ростовской области 05.05.2011 г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки

Предоставляется на бланке организации

(при его наличии)

Исх. от «___» __________20__ г. № ____

Арбитражный суд

                                                                                 Ростовской области

344002,г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок от ___.___.20__ №_____ /_____ мы, нижеподписавшиеся,

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование участника размещения заказа /фирменное наименование (полное и сокращенное) и организационно-правовая форма - для юридического лица; Ф.И.О. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя/)

действующие на основании __________________________________________  , согласны

                                                                                 (Устав, положение, доверенность  и т.п.)

осуществить поставку следующего товара:

Примечание по заполнению таблицы:

1. Если участник размещения заказа освобожден от уплаты НДС, то в графе №7 указывается: без НДС.

2. Арифметические ошибки не допускаются.

3. Не допускается подача предложения на частичную поставку товаров.

Цена товаров составляет_________ (_____________________________) руб. ___ коп.,

                                                        (цифрами)                                 (прописью)

в том числе НДС __%_________ (_____________________________) руб. ___ коп.

                              (цифрами)                                 (прописью)

(в случае освобождения от уплаты НДС указывается: без НДС).

Цена товаров включает стоимость товаров, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые понесет, либо может понести Поставщик в связи с исполнением контракта.

В случае признания нас победителем, мы берем на себя обязательство подписать контракт с Арбитражным судом Ростовской области на поставку товаров и исполнить контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок от __.__.20__ №_______/_______ и в приложенном к нему проекте контракта.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Проект контракта

 КОНТРАКТ № ______

на поставку товаров

г. Ростов-на-Дону                                                                                           «__» __________ 20__г.

Арбитражный суд Ростовской области, выступающий от имени Российской Федерации, в лице ____________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании ____________________________  заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку, монтаж, установку и подключение кондиционеров (сплит-систем) настенных моделей (наружный и внутренний блок) (далее - товар) согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1 к настоящему контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, товар, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

2.1. Поставка товаров Заказчику осуществляется Поставщиком до 26 мая 2011 года. Отгрузка товаров осуществляется Поставщиком в адрес Заказчика: Российская Федерация, 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а». Погрузо-разгрузочные работы по доставке товаров в складское помещение Заказчика и их складирование производятся силами и за счет средств Поставщика.

2.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с   действующими Инструкциями, утвержденными Постановлениями Государственного арбитража при Совете Министров СССР: от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству». Заказчик принимает товары по количеству и качеству на основании товарной накладной.

2.3. Поставляемые товары должны быть новыми, не восстановленными, соответствовать требованиям действующих стандартов на данные товары и соответствовать характеристикам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту).

2.4. Поставляемые товары должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам по безопасности товаров, эксплуатируемых человеком.

2.5. Поставляемые товары должны иметь размеры, указанные в спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту) и быть упакованы в пачки и коробки, способные предотвратить их порчу при транспортировке, приемке и хранении.

2.6. Поставка товаров считается произведенной, а товары считаются принятыми с момента подписания представителем Заказчика товарной накладной.

2.7. Риск случайной гибели товаров переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товаров Заказчиком в месте их поставки.

2.8. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке товаров Заказчику с момента приемки товаров Заказчиком.

2.9. В случае браковки товаров при их приемке в соответствии с  пунктом 2.2 настоящего контракта Поставщик обязуется распорядиться забракованными товарами, а также поставить за счет собственных средств качественные товары в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания сторонами соответствующего акта согласно требованиям Инструкций, указанных в пункте 2.2 настоящего контракта.

2.10. При обнаружении скрытых производственных дефектов в товарах, поставленных по настоящему контракту, Поставщик несет ответственность независимо от времени поставки товаров и времени обнаружения дефектов.

3. ЦЕНА ТОВАРОВ, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1 Цена товаров, поставляемых в соответствии с настоящим контрактом, включает стоимость товаров, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые понесет, либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего контракта.

3.2. Цена контракта составляет_________ (________________________) руб. ___ коп.,

                                                                       (цифрами)                          (прописью)

в том числе НДС __%_________ (______________________________) руб. ___ коп.

                              (цифрами)                                      (прописью)

(в случае освобождения от уплаты НДС указывается: без НДС).

3.3. Оплата поставленных товаров осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета.

3.4. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком в российских рублях по факту поставки товара в полном объеме на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета. Форма платежа - безналичный расчет.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

4.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.4. За нарушение условий настоящего контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по контракту, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае несоответствия характеристик поставленных товаров характеристикам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), товары возвращаются Поставщику без оплаты, в том числе и те, которые распакованы и испробованы. Поставщик обязан принять данные товары и осуществить поставку новых товаров в соответствии с требуемыми характеристиками в сроки согласно п. 2.1 настоящего контракта.

4.6. В случае обнаружения скрытых недостатков в товарах в течение 3 (трех) календарных дней после их приемки Заказчик должен информировать об этом Поставщика, вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего акта. Поставщик обязан распорядиться забракованными товарами, а также поставить качественные товары на условиях и в сроки согласно п.2.9 настоящего контракта.

         4.7. Гарантийный срок эксплуатации поставляемых кондиционеров  должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

         4.8.   Гарантийный срок на монтажные работы – 12 месяцев.

         4.9. Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода:

        а) Контроль уровня и дозаправка хладагентом.

        б) Очистка фильтров очистки воздушных потоков.

         4.10. Поставщик несет полную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в ходе поставки товаров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из сторон по настоящему контракту не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой стороной обязательств по настоящему контракту.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с выполнением настоящего контракта и по которым не было достигнуто соглашение, подлежат разрешению (рассмотрению) в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением к контракту и подписаны обеими сторонами в рамках действующего законодательства.

7.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

8.2. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах срока действия контракта.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае досрочного расторжения настоящего контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику товары, фактически поставленные.

9.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

11.1. К настоящему контракту прилагается Приложение №1 (Спецификация).

11.2. Приложение к настоящему контракту составляет его неотъемлемую часть.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №1

к  контракту

от «___» _________ 20__ г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Опубликовано: 24.05.2011 12:14 Обновлено: 21.05.2023 18:58