Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства по текущему ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской области
Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства по текущему ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской области № 21/10 от « 08 » ноября 2010 г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Арбитражный суд Ростовской области, расположенный по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А».
Тел./факс.: (863) 2624494 / 2694764.
E-mail: info@rostov.arbitr.ru.
Ответственные лица: Люлька Александр Андреевич (тел.: (863)-269-47-62), Шашкина Татьяна Анатольевна (тел.: (863)-269 – 47 - 50).
1. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
2. Наименование работ: текущий ремонт кабинетов административного здания Арбитражного суда Ростовской области.
3. Место выполнения работ: кабинеты административного здания Арбитражного суда Ростовской области, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а».
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 10 декабря 2010 г.
5. В стоимость контракта включены все расходы, стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку, доставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, уборка помещений и вывоз мусора, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы, страхование, пошлины, платежи и другие затраты, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта.
Цены на все позиции заказа должны быть указаны в российских рублях. Цена на период действия контракта не изменяется.
6. Максимальная цена контракта: 499000 руб.
7. Работы по текущему ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской области (дефектная ведомость)
|
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Объем |
|
Полы ,проёмы |
|
|
|
|
1 |
Демонтаж плинтусов |
м.п. |
66 |
|
2 |
Демонтаж плитки керамической полов |
м2 |
3,6 |
|
3 |
Демонтаж стяжки 100 мм |
м2 |
3,6 |
|
4 |
Стяжка полов 50 мм |
м2 |
3,6 |
|
5 |
Облицовка полов керамической плиткой |
м2 |
3,6 |
|
6 |
Циклевка паркета |
м2 |
98 |
|
7 |
Покрытие паркета лаком |
м2 |
98 |
|
8 |
Демонтаж дверного блока |
шт |
1 |
|
9 |
Монтаж дверного блока в сборе с врезкой замка (без стоимости двери) |
шт. |
2 |
|
10 |
Монтаж порожков алюминиевых |
м.п. |
6 |
|
11 |
Монтаж плинтусов пластиковых |
м.п. |
66 |
|
|
|
||
|
Стены |
|
|
|
|
12 |
Демонтаж панелей МДФ и пластика |
м2 |
143 |
|
13 |
Демонтаж деревянной обрешетки |
м2 |
143 |
|
14 |
Устройство металлокаркаса под облицовку стен и откосов ГКЛ |
м2. |
143 |
|
15 |
Облицовка стен и откосов ГКЛ |
м2. |
143 |
|
16 |
Шпаклевка стен под декоративные покрытия , обои |
м2 |
143 |
|
17 |
Поклейка стеклохолста |
м2 |
110 |
|
18 |
Шпаклевка стеклохолста |
м2 |
110 |
|
19 |
Поклейка обоев "Рогожка" |
м2 |
43 |
|
20 |
Покраска обоев |
м2 |
83 |
|
21 |
Нанесение декоративных покрытий :Вуаль |
м2 |
40 |
|
22 |
Нанесение декоративных покрытий :Фиброзил |
м2. |
60 |
|
|
|
||
|
Подвесные потолки |
|
|
|
|
23 |
Демонтаж потолка "Армстронг" |
м2 |
57 |
|
24 |
Устройство потолков ГКЛ 2-х уровневых с нишей для штор и шкафа |
м.п. |
24 |
|
25 |
Устройство натяжных потолков |
м2 |
40 |
|
26 |
Оклейка потолков ГКЛ обоями "Рогожка" с покраской водоэм. краской |
м.п. |
24 |
|
27 |
Устройство декоративного полиуретанового багета |
м.п. |
22 |
|
|
|
||
|
Электрика |
|
|
|
|
28 |
Демонтаж потолочных светильников |
шт. |
9 |
|
29 |
Демонтаж выключателей ,розеток |
шт. |
16 |
|
30 |
Демонтаж существующей электроразводки |
м.п. |
60 |
|
31 |
Установка светильников точечных |
шт. |
20 |
|
32 |
Установка выключателей , розеток |
шт. |
16 |
|
33 |
Устройство люстры |
шт |
1 |
|
34 |
Устройство настенных светильников |
шт |
2 |
|
35 |
Прокладка электропроводки |
м.п. |
60 |
|
36 |
Монтаж коробок распределительных |
шт |
4 |
|
|
|
||
|
Отопление,сантехработы |
|
|
|
|
37 |
Демонтаж существующих радиаторов |
шт. |
3 |
|
38 |
Демонтаж чугунных канализационных труб |
м.п. |
8 |
|
39 |
Демонтаж труб отопления |
м.п. |
20 |
|
40 |
Демонтаж сантехприборов |
шт |
3 |
|
41 |
Установка унитаза |
шт |
1 |
|
42 |
Установка раковины |
шт |
1 |
|
43 |
Установка душевой кабины |
шт |
1 |
|
44 |
Прокладка канализационных пластиковых труб |
м.п. |
8 |
|
45 |
Монтаж радиаторов отопления с прокладкой труб и установкой кранов |
секции |
38 |
Цветовая гамма отделочных материалов, электроприборов и видов сантехники должна быть согласована с Заказчиком.
8. Срок и объем предоставления гарантий качества выполнения работ: срок гарантийных обязательств по качеству выполненных работ должен распространяться на весь результат работ. Устранение недостатков результата работы в течение гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика. При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия строительных, санитарных норм и пожарной безопасности РФ. Остальные условия в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Проектом государственного контракта. Срок гарантий на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
9. Представление котировочной заявки:
9.1. В случае согласия принять участие в размещении данного государственного заказа Вашу заявку просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А», каб. 114.
9.2. Ваша заявка может быть представлена в письменном виде, с указанием всех реквизитов по прилагаемой форме (приложение № 2) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц), доставка курьером, почтой, либо в форме электронного документа.
9.3. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
9.4. С котировочной заявкой необходимо предоставить документы подтверждающие, что участник размещения заказа является субъектом малого предпринимательства.
9.5. Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
10. Срок приема котировочных заявок: с 09 час. 00 мин. по московскому времени 09.11.2010 г. до 16 час. 00 мин. по московскому времени 17.11.2010 г. включительно.
11. Срок окончания представления котировочных заявок: 16 час. 00 мин. по московскому времени 17.11.2010 г.
12. Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления в адрес Заказчика возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
13. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее низкую цену контракта, при соблюдении всех условий предложения указанных в запросе котировок.
14. Срок и условия оплаты поставки:
14.1. Оплата производится в российских рублях.
14.2. Оплата осуществляется в безналичной форме.
14.3.Перечисление заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счета, счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.
15. Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола, а именно 26 ноября 2010 г.
16. Срок действия государственного контракта – с даты его заключения до полного исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.
Приложения:
3. Проект государственного контракта.
Опубликовано: 02.12.2010 09:22 Обновлено: 21.05.2023 18:58