Извещение о проведении запроса котировок по текущему ремонту помещений в административном здании Арбитражного суда Ростовской области
Извещение о проведении запроса котировок по текущему ремонту помещений в административном здании Арбитражного суда Ростовской области № 10/10 от « 01 » июня 2010 г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Арбитражный суд Ростовской области, расположенный по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А».
Тел./факс.: (863) 2624494 / 2694764.
E-mail: info@rostov.arbitr.ru.
Ответственные лица: Люлька Александр Андреевич (тел.: (863)-269-47-62), Прядкин Олег Петрович (тел.: (863)-269 – 47 - 50).
1. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
2. Наименование работ: текущий ремонт в помещениях административного здания Арбитражного суда Ростовской области.
3. Место выполнения работ: помещения административного здания Арбитражного суда Ростовской области, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а».
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30 июля 2010 г.
5. В стоимость контракта включены все расходы, стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку, доставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, уборка помещений и вывоз мусора, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы, страхование, пошлины, платежи и другие затраты, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта.
Цены на все позиции заказа должны быть указаны в российских рублях. Цена на период действия контракта не изменяется.
6. Максимальная цена контракта: 499900 руб.
7. Работы по текущему ремонту помещений в административном здании Арбитражного суда Ростовской области (дефектная ведомость)
|
№ пп |
Наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Количество |
|
1 |
2 |
3
|
4 |
|
Помещения согласно поэтажного плана |
|||
|
1 |
Демонтаж линолиума |
100 м2 |
2,834 |
|
2 |
Устройство полов из ламината |
100 м2 |
2,834 |
|
3 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных |
100м |
2,87 |
|
4 |
Монтаж стык-порогов |
м/п |
22 |
|
5 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (покрытие панелей акриловыми красками) |
100 м2 |
20,14 |
|
6 |
Оклейка стен моющимися обоями типа рогожка на флизилиновой основе |
100 м2 |
4,29 |
|
7 |
Замена потолка « Армстронг» |
100 м2 |
0,30 |
|
8 |
Укрепление кирпичной кладки в ½ кирпича |
м3 |
0,156 |
|
9 |
Ремонт штукатурки |
100 м2 |
0,2 |
|
10 |
Окраска радиаторов (в 2 слоя) |
шт |
28 |
8. Срок и объем предоставления гарантий качества выполнения работ: срок гарантийных обязательств по качеству выполненных работ должен распространяться на весь результат работ. Устранение недостатков результата работы в течение гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика. При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия строительных, санитарных норм и пожарной безопасности РФ. Остальные условия в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Проектом государственного контракта. Срок гарантий на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
9. Представление котировочной заявки:
9.1. В случае согласия принять участие в размещении данного государственного заказа Вашу заявку просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А», каб. 202.
9.2. Ваша заявка может быть представлена в письменном виде, с указанием всех реквизитов по прилагаемой форме (приложение № 2) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц), доставка курьером, почтой, либо форме электронного документа.
9.3. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
10. Срок приема котировочных заявок: с 09 час. 00 мин. по московскому времени 02.06.2010 г. до 14 час. 00 мин. по московскому времени 11.06.2010 г. включительно.
11. Срок окончания представления котировочных заявок: 14 час. 00 мин. по московскому времени 11.06.2010 г.
12. Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления в адрес Заказчика возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
13. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее низкую цену контракта, при соблюдении всех условий предложения указанных в запросе котировок.
14. Срок и условия оплаты поставки:
14.1. Оплата производится в российских рублях.
14.2. Оплата осуществляется в безналичной форме.
14.3.Перечисление заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счета, счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.
15. Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола, а именно 22 июня 2010 г.
16. Срок действия государственного контракта – с даты его заключения до полного исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.
Приложения:
3. Проект государственного контракта.
Опубликовано: 03.11.2010 09:19 Обновлено: 21.05.2023 18:58