Извещение о проведении запроса котировок по текущему ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской области № 33/09 от 23.11.2009 г.
Извещение о проведении запроса котировок по текущему ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской области № 33/09 от 23.11.2009 г.
Уважаемые господа!
Заказчик: Арбитражный суд Ростовской области, расположенный по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А».
Тел./факс.: (863) 2624494 / 2694764.
E-mail: info@rostov.arbitr.ru.
Ответственные лица: Люлька Александр Андреевич (тел.: (863)-269-47-62), Прядкин Олег Петрович (тел.: (863)-269 - 47 - 50).
1. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
2. Наименование работ: текущий ремонт в кабинетах административного здания Арбитражного суда Ростовской области.
3. Место выполнения работ: кабинеты административного здания Арбитражного суда Ростовской области, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а».
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 18 декабря 2009 г.
5. В стоимость контракта включены все расходы, стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку, доставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы, страхование, пошлины, платежи и другие затраты, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта.
Цены на все позиции заказа должны быть указаны в российских рублях. Цена на период действия контракта не изменяется.
6. Максимальная цена контракта: 499900 руб.
7. Работы по текущему ремонту кабинетов административном здании Арбитражного суда (дефектная ведомость)
|
№ пп |
Наименование работ |
Единица измерения |
Количество |
|
1 |
2 |
3
|
4 |
|
1 |
Демонтаж линолиума |
100 м2 |
4,211 |
|
2 |
Устройство полов из ламината |
100 м2 |
4,196 |
|
3 |
Устройство плинтусов поливинилхлоридных |
100м |
2,53 |
|
4 |
Монтаж стык-порогов |
м/п |
22,7 |
|
5 |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (покрытие панелей акриловыми красками) |
100 м2 |
9,65 |
|
6 |
Оклейка стен моющимися обоями типа рогожка на флизилиновой основе |
100 м2 |
1,66 |
|
7 |
Окраска радиаторов (за 2 раза) |
100 м2 |
0,501 |
|
8 |
Демонтаж армстронга |
100 м2 |
0,183 |
|
9 |
Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ 8 мм. по металлопрофилю |
100 м2 |
0,183 |
|
10 |
Подготовка ГКЛ под оклейку рогожкой и покраску |
100 м2 |
0,183 |
|
11 |
Оклейка потолка моющимися обоями типа рогожка на флизилиновой основе |
100 м2 |
0,183 |
|
12 |
Демонтаж МДФ по деревянному каркасу |
100 м2 |
0,6 |
|
13 |
Устройство каркаса из металлопрофиля |
100 м2 |
0,783 |
|
14 |
Обшивка ГКЛ 12 мм. в один слой по металлопрофилю |
100 м2 |
0,6 |
|
15 |
Демонтаж паркета |
100 м2 |
0,183 |
|
16 |
Установка точечных светильников |
шт |
4 |
|
17 |
Демонтаж радиаторов чугунных |
шт |
1 |
|
18 |
Установка радиаторов биметаллических Н=500 мм Delux |
шт |
1 |
8. Срок и объем предоставления гарантий качества выполнения работ: срок гарантийных обязательств по качеству выполненных работ должен распространяться на весь результат работ. Устранение недостатков результата работы в течение гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика. При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование и материалы, согласованные с соответствующими службами и имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ. Остальные условия в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Проектом государственного контракта. Срок гарантий на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
9. Представление котировочной заявки:
9.1. В случае согласия принять участие в размещении данного государственного заказа Вашу заявку просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А», каб. 202.
9.2. Ваша заявка может быть представлена в письменном виде по прилагаемой форме (приложение № 2) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц), либо форме электронного документа.
9.3. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
10. Срок приема котировочных заявок: с 09 час. 00 мин. по московскому времени 24.11.2009 г. до 17 час. 00 мин. по московскому времени 03.12.2009 г. включительно.
11. Срок окончания представления котировочных заявок: 17 час. 00 мин. по московскому времени 03.12.2009 г.
12. Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после поступления в адрес Заказчика возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
13. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее низкую цену контракта, при соблюдении всех условий предложения указанных в запросе котировок.
14. Срок и условия оплаты поставки:
14.1. Оплата производится в российских рублях.
14.2. Оплата осуществляется в безналичной форме.
14.3.Перечисление заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счета, счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.
15. Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола, а именно 14 декабря 2009 г.
16. Срок действия государственного контракта - с даты его заключения до полного исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.
Приложения:
23 ноября 2009 г.
Опубликовано: 09.01.2010 23:00 Обновлено: 21.05.2023 18:58